工程法规试卷考题（含脚手架试题）

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1[单选题] 下列情形中，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款的是( )。
　　A.紧急抢险工程
　　B.实行工程量清单计价的建筑工程
　　C.建设规模较小的工程
　　D.技术特别复杂的工程
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是合同价款的确定。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包
　　双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
　　2[单选题] 根据《建筑工程施工脚手架许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关( )施工许可证。
　　A.吊销
　　B.撤销
　　C.撤回
　　D.暂扣
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是建设单位骗取和伪造施工许可证应承担的法律责任。《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并处l万元以上3万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3[单选题] 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2012年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，如果开工日期超过( )，则应当重新办理开工报告的批准手续。
　　A.2012年3月15日
　　B.2012年6月1日
　　C.2012年9月1日
　　D.2013年3月1日
　　参考答案：C
　　试题难度：参考解析：本题考核的是重新办理批准手续的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
　　4[单选题] 根据《立法法》的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由( )裁决。
　　A.人民法院
　　B.制定机关
　　C.人民检察院
　　D.国务院
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是法的适用。同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
　　5[单选题] 甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是( )。
　　A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效
　　B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效
　　C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立
　　D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
　　6[单选题] 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般事故是指造成( )。
　　A.3人以下死亡，或者l0人以下重伤
　　B.2000万元以下直接经济损失的事故
　　C.3人以上10人以下死亡的事故
　　D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。一般事故是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l000万元以下直接经济损失的事故。
　　7[单选题] 关于法律责任特征的表述中，不正确的是( )。
　　A.法律责任即承担不利的后果
　　B.法律责任的实现由国家强制力作保障
　　C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行
　　D.法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是法律责任的特征。法律责任的特征为：(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务存在为前提;(2)法律责任即承担不利的后果;(3)法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行;(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。
　　8[单选题] 《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经( )认可。
　　A.监理单位
　　B.建设单位
　　C.设计单位
　　D.工程所在地人民政府建设行政主管部门
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是分包单位的条件与认可。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。
　　9[单选题] 《建设工程安全生产管理条例》规定，( )在采用新技术、新工艺、新设备、新材料
　　时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
　　A.施工单位
　　B.建设单位
　　C.监理单位
　　D.工程所在地县级人民政府建设行政主管部门
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
　　10[单选题] 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人( )。
　　A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人
　　B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
　　C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
　　D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是投标文件的修改与撤回。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
11[单选题] 在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民币，考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为800万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900万元人民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为( )万元人民币。
　　A.4700
　　B.4800
　　C.4900
　　D.5000
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是建设工程合同的签订。《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。
　　12[单选题] 关于听证的表述中，不正确的是( )。
　　A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费用
　　B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证
　　C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利
　　D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证
　　参考答案：A
　　参考解析：脚手架本题考核的是听证。行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利;申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5 Et内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记
　　13[单选题] 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起( )个工作日内对外进行记录公告。
　　A.15
　　B.20
　　C.30
　　D.45
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法为行政处理决定作出之Et起20个工作日内对外进行记录公告。
　　14[单选题] 根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处( )。
　　A.3年以下有期徒刑或者拘役
　　B.3年以上7年以下有期徒刑
　　C.5年以下有期徒刑或者拘役
　　D.5年以上10年以下有期徒刑
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是施工作业人员违法行为应承担的法律责任。《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
　　15[单选题] 下列纠纷、争议中，不适用于《仲裁法》调整的是( )。
　　A.合同纠纷
　　B.劳动争议仲裁
　　C.侵权纠纷
　　D.工程款纠纷
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是《仲裁法》的调整范围。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受《仲裁法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记
　　16[单选题] 某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是( )。
　　A.2011年3月15日
　　B.2011年3月31日
　　C.2014年3月15日
　　D.2014年3月31日
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时，而外墙面的防渗漏工程的最低保险期限为5年，因此该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是2014年3月15日。
　　17[单选题] 《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为( )年。
　　A.1
　　B.2
　　C.3
　　D.5
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。
　　18[单选题] 下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是( )。
　　A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式
　　B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章
　　C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规
　　D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是法的效力层级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
　　19[单选题] 同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括( )。
　　A.著作权
　　B.署名权
　　C.人身权
　　D.财产权
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是商标专用权的内容。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。
　　20[单选题] 唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是( )。
　　A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同
　　B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同
　　C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动
　　D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
21[单选题] 关于留置权的表述中，不正确的是( )。
　　A.留置权人负有妥善保管留置物的义务
　　B.当事人不得在合同中约定不得留置的物
　　C.留置是一种比较强烈的担保方式
　　D.因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。
　　22[单选题] 仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。
　　A.申请撤销期限届满
　　B.发出
　　C.作出
　　D.当事人收到
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是裁决书发生法律效力的时间。裁决书自作出之日起发生法律效力。
　　23[单选题] 根据《社会消防安全教育培训规定》的规定，在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作不包括( )。
　　A.组织灭火和应急疏散演练
　　B.确保明火作业人员的个人素质达到专业消防安全人员的标准要求
　　C.建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育
　　D.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是消防安全教育培训。《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;(4)组织灭火和应急疏散演练。
　　24[单选题] 甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则( )。
　　A.后一个通知的行为属于要约撤回
　　B.后一个通知的行为属于要约撤销
　　C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人
　　D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是要约的撤回。《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
　　25[单选题] 《外商投资建筑业企业管理规定》规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处( )。
　　A.工程合同价款2%以上4%以下的罚款
　　B.工程合同价款5%以上10%以下的罚款
　　C.工程合同价款2%以上4%以下的罚款并降低资质等级
　　D.工程合同价款5%以上10%以下的罚款并吊销资质证书
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是超越资质等级承揽工程应承担的法律责任。《外商投资建筑业企业管理规定》规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。
　　26[单选题] 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，( )。
　　A.没收违法所得
　　B.责令停业整顿
　　C.降低资质等级
　　D.吊销资质证书
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
　　27[单选题] 《绿色施工导则脚手架》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过( )t。
　　A.250
　　B.300
　　C.350
　　D.400
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是施工现场固体废物的减量化。《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。
　　28[单选题] 甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15 日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，
　　2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从( )计算。
　　A.2014年1月8日
　　B.2014年1月15日
　　C.2014年1月31日
　　D.2014年2月10日
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是工程款利息的支付。发包人拖欠承包人工程款，不仅应当支付工程款本金，还应当支付工程款利息。利息从应付工程价款之日计付。
　　29[单选题] 在一般情况下，事故现场有关人员应当先向( )报告事故。
　　A.安全生产监督管理部门
　　B.本级人民政府建设行政主管部门
　　C.本单位负责人
　　D.负有安全生产监督管理职责的有关部门
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是事故报告。在一般情况下，事故现场有关人员应当先向本单位负责人报告事故。但是，事故是人命关天的大事，在情况紧急时允许事故现场有关人员直接向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
　　30[单选题] 设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
　　A.1
　　B.2
　　C.3
　　D.4
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是文物保护单位的保护范围。设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起l年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
31[单选题] 《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处( )的罚款。
　　A.工程合同价款1%以上2%以下
　　B.工程合同价款2%以上4%以下
　　C.施工总成本l%以上2%以下
　　D.施工总成本5%以上10%以下
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是未经许可擅自开工应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
　　32[单选题] 下列管辖的类型中，( )是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。
　　A.特殊地域管辖
　　B.级别管辖
　　C.专属管辖
　　D.指定管辖
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是专属管辖。专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。
　　33[单选题] 对所有权中占有权的表述，不正确的是( )。
　　A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能
　　B.占有权是行使物的使用权的条件
　　C.占有权是所有人行使财产所有权的一种方式
　　D.占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是占有权。占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。
　　34[单选题] 下列属于无偿合同的是( )。
　　A.赠与合同
　　B.加工承揽合同
　　C.建设工程合同
　　D.买卖合同
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是无偿合同。无偿合同是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何代价的合同，如赠与合同等。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记查看网友笔记 (0)
　　35[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例脚手架》的规定，施工单位的( )应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。
　　A.主要负责人
　　B.项目负责人
　　C.专职安全生产管理人员
　　D.安全生产管理人员
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是施工项目负责人的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。
　　36[单选题] 以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人( )不得再次申请建筑业企业资质。
　　A.3年内
　　B.4年内
　　C.5年内
　　D.终身
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并依法处以罚款，申请人3年内不得再次申请建筑业企业资质。
　　37[单选题] 《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由( )责令改正，处l0万元以上50万元以下罚款。
　　A.发证机关
　　B.产品质量监督部门
　　C.建设主管部门
　　D.市级以上人民政府
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　38[单选题] 甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元人民币。
　　A.30
　　B.40
　　C.60
　　D.200
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是定金。当事人可以依照《脚手架担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
　　39[单选题] 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，( )负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
　　A.施工单位
　　B.监理单位
　　C.设计单位
　　D.勘察单位
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是安全施工技术交底。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
　　40[单选题] 乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，由甲建筑工程公司总承包。甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司作业人员的意外伤害保险费，应当由( )承担。
　　A.甲建筑工程公司
　　B.乙房地产开发公司
　　C.丙建设施工公司
　　D.作业人员
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
41[单选题] 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起( )日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
　　A.5
　　B.7
　　C.10
　　D.14
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是竣工验收备案文件的处理。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
　　记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔 记：记笔记
　　42[单选题] 甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。
　　A.撤销案件
　　B.中止审理
　　C.终结审理
　　D.缺席裁决
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请;如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决;如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。
　　43[单选题] 某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟l d。根据我国《合同法》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的( )。
　　A.实质性变更，该承诺有效
　　B.实质性变更，不构成承诺
　　C.非实质性变更，不构成承诺
　　D.非实质性变更，视为新要约
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
　　44[单选题] 某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元/t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元/t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方应支付的货款为( )元/t。
　　A.1960
　　B.2000
　　C.2460
　　D.2500
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是买受人的价款支付。买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000元/t-2元/t×20=1960元/t。
　　45[单选题] 根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为( )。
　　A.投保人和被保险人
　　B.保险人和投保人
　　C.被保险人和受益人
　　D.保险人和被保险人
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是保险合同的主体。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
　　46[单选题] 代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为( )。
　　A.委托代理
　　B.复代理
　　C.指定代理
　　D.法定代理
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是复代理的概念。代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。
　　47[单选题] 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间( )日前提出。
　　A.5
　　B.7
　　C.10
　　D.20
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是投标文件异议。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间l0日前提出。
　　48[单选题] 建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的是( )。
　　A.要求压缩合同约定工期造成的损失
　　B.验收违法行为造成的损失
　　C.中途变更承揽工作要求造成的损失
　　D.与监理单位串通造成的损失
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失包括：(1)转让、出借资质证书等造成的损失;(2)转包、违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
　　49[单选题] 有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院( )。
　　A.指定管辖
　　B.移送管辖
　　C.专属管辖
　　D.协议管辖
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是指定管辖。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。
　　50[单选题] 甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照( )的资质等级许可范围承揽工程。
　　A.甲
　　B.乙
　　C.丙
　　D.三家施工单位约定
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是联合体资质等级的确定。《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
　51[单选题] 根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是( )。
　　A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
　　B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
　　C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
　　D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是建筑节能的规定。建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。
　　52[单选题] 根据《脚手架民事诉讼法》的规定，人民法院应当在立案之日起( )日内将起诉状副本发送被告。
　　A.3
　　B.5
　　C.7
　　D.15
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是起诉状副本的送达。《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5 日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。
　　53[单选题] 建筑业企业违法从事建筑活动的，( )住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。
　　A.建筑业企业注册地的县级以上地方人民政府
　　B.违法行为发生地的县级以上地方人民政府
　　C.建筑业企业注册地的市级以上地方人民政府
　　D.违法行为发生地的市级以上地方人民政府
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是施工企业资质管理体制。建筑业企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。
　　54[单选题] 2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在( )之前向该建筑工程公司提出。
　　A.2010年6月21日
　　B.2011年6月21日
　　C.2012年6月21日
　　D.2013年6月21日
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为l年。
　　55[单选题] 《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是( )。
　　A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的
　　B.分包单位将其承包的建设工程再分包的
　　C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
　　D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是违法分包。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
　　56[单选题] 有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为( )。
　　A.移送管辖
　　B.协议管辖
　　C.指定管辖
　　D.管辖权转移
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是管辖权转移的特点。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理。
　　57[单选题] 根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和( )签名。
　　A.审判人员
　　B.当事人
　　C.陪审员
　　D.院长
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是法庭笔录。书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签名。
　　58[单选题] 根据《仲裁法》的规定，以下关于仲裁制度的表述，正确的是( )。
　　A.仲裁委员会由当事人自主选定
　　B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
　　C.仲裁审理以公开审理为原则
　　D.对生效的仲裁裁决书可以请求上级仲裁委员会予以撤销
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是仲裁制度。仲裁机构通常是民间团体的性质，其受理案件的管辖权来自双方协议，没有协议就无权受理仲裁。仲裁审理以不公开审理为原则。仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的。仲裁委员会或者人民法院不予受理。仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。
　　59[单选题] 在买卖合同中，如无特别约定，标的物的所有权自( )时转移。
　　A.合同订立
　　B.标的物交付
　　C.支付贷款
　　D.合同生效
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是买卖合同当事人的权利义务。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移。
　　60[单选题] 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料无须实施见证取样和送检的是( )。
　　A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
　　B.用于承重结构的混凝土试块
　　C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
　　D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是见证取样和送检。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
61[单选题] 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为( )。
　　A.无效
　　B.有效
　　C.效力待定
　　D.可变更、可撤销
　　参考答案：A
　　试题难度：参考解析：本题考核的是无效合同。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
　　62[单选题] 《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经( )环境保护行政主管部门批准。
　　A.省级人民政府
　　B.所在地的市级以上地方人民政府
　　C.上一级人民政府
　　D.所在地的县级以上地方人民政府
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。
　　63[单选题] 下列法律中，属于社会法的是( )。
　　A.劳动法
　　B.建筑法
　　C.城乡规划法
　　D.行政复议法
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是社会法的范围。B、C、D选项属于行政法。
　　64[单选题] 甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是( )。
　　A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷
　　B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决
　　C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷
　　D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷
　　参考答案：C
　　参考解析：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后·可以自行和解。
　　65[单选题] 注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地( )。
　　A.省级人民政府建设主管部门
　　B.县级人民政府建设主管部门
　　C.市级人民政府建设主管部门
　　D.省级人民政府工商行政管理部门
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是注册机关的监督管理。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。
　　66[单选题] 关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是( )。
　　A.招标投标交易场所以营利为目的
　　B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标
　　C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系
　　D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所
　　参考答案：A
　　参考解析：本题考核的是建设工程招标投标交易场所。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记查看网友笔记 (0)
　　67[单选题] 2010年2月10日，甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订了一份租赁合同，合同约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的表述，错误的是( )。
　　A.应以书面方式订立
　　B.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同
　　C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同
　　D.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是租赁合同的期限。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。
　　68[单选题] 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其( )参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
　　A.1年至3年内
　　B.2年至5年内
　　C.3年至7年内
　　D.终身
　　参考答案：B
　　参考解析：本题考核的是中标人违法行为应承担的法律责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
　　69[单选题] 单位工程竣工结算由( )。
　　A.发包人编制，承包人审查
　　B.承包人编制并审查
　　C.发包人编制并审查
　　D.承包人编制，发包人审查
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是工程竣工结算方式与编审。单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。
　　70[单选题] 甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由( )承担。
　　A.甲
　　B.乙
　　C.甲、乙连带
　　D.乙、丙连带
　　参考答案：D
　　参考解析：本题考核的是损害被代理人利益应承担的法律责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　71[多选题] 某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失l万元。则下列说法中，不正确的是( )。
　　A.甲单位只能自行承担这一损失
　　B.甲单位可以要求施工单位支付4万元
　　C.甲单位有权要求施工单位支付l万元
　　D.甲单位应当要求施工单位支付5万元
　　E.甲单位有权要求施工单位支付2万元
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：本题考核的是无因管理。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。甲单位可就损失的1万元向施工单位索赔。
　　72[多选题] 下列施工总承包企业中，属于一级企业资质标准的条件有( )。
　　A.持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人
　　B.一级注册建造师不少于12人
　　C.建筑工程专业注册建造师不少于9人
　　D.建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于30人
　　E.经考核或培训合格的中级以上技术工人不少于150人
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：本题考核的是建筑业企业资质标准。C选项属于二级企业资质标准。
　　73[多选题] 建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将( )报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
　　A.监理单位资质等级证明
　　B.施工单位资质等级证明
　　C.拆除施工组织方案
　　D.堆放、清除废弃物的措施
　　E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
　　参考答案：B,C,D,E
　　参考解析：本题考核的是脚手架拆除工程的规定。建设单位应当在拆除工程施工l5日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明;(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;(3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施。
　　74[多选题] 可以不设行政许可的事项有( )。
　　A.有限自然资源开发利用的
　　B.市场竞争机制能够有效调节的
　　C.公民能够自主决定的
　　D.中介机构能够自律管理的
　　E.行政机关采用事中监督能够解决的
　　参考答案：B,C,D
　　参考解析：本题考核的是可以不设行政许可的事项。可以不设行政许可：(1)公民、法人或者其他组织能够自主决定的;(2)市场竞争机制能够有效调节的;(3)行业组织或者中介机构能够自律管理的;(4)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。
　　75[多选题] 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，下列诉讼时效期间为1年的是( )。
　　A.身体受到伤害要求赔偿的
　　B.延付或拒付租金的
　　C.寄存财物被丢失或损毁的
　　D.海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权
　　E.国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的
　　参考答案：A,B,C,D
　　参考解析：本题考核的是短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。
　　76[多选题] 施工现场大气污染的防治中，可有效防尘降尘措施的有( )。
　　A.分段作业
　　B.洒水抑尘
　　C.覆盖
　　D.择时施工
　　E.进行绿化
　　参考答案：A,B,C,D
　　参考解析：本题考核的是施工现场大气污染的防治。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。
　　77[多选题] 劳动合同应当具备的条款包括( )。
　　A.工作时间和休息休假
　　B.劳动报酬
　　C.补充保险
　　D.劳动合同期限
　　E.工作内容和工作地点
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：本题考核的是劳动合同应当具备的条款。劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
　　78[多选题] 授予专利权的发明和实用新型，应当具备( )。
　　A.美观性
　　B.新颖性
　　C.艺术性
　　D.创造性
　　E.实用性
　　参考答案：B,D,E
　　参考解析：本题考核的是授予发明和实用新型专利权的条件。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。